دعوى عقد إداري تتعلق بميعاد رفع الدعوى

رقم القضية: ٥٦٠٧/٢/٤ لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢/٧٢/١٢ لعام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف: ٤١١/إس/١ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٩/١٢ هـ -->

الموضوعات

دعوى – عقد إداري – ميعاد رفع الدعوى.

مطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار جراء تأخير المُدْعَى عليها وإيقافها للعقد المبرم معها- إقامة الدعوى بعد مضي أكثر من ( خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق، وهو تاريخ تسليم المشروع نهائياً للمدْعَى عليها - مرض المُدْعِي ليس عذراً شرعياً للتأخير، حيث لم يثبت تحقق ذلك العذر طوال فترة التأخير – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.

الوقائع

تقدّم للمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (... ) بصفته وكيلاً عن (... ) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بلائحة دعوى ضد جامعة (... )، ذكر فيها أن المُدْعَى عليها تعاقدت مع موكلته بموجب عقد المقاولة رقم (٢٠٠٠٢) بتاريخ ٢١/٤/١٤٠٧هـ؛ لتنفيذ مشروع مبنى كلية الطب، قسم الطلبة، الأعمال المعمارية الداخلية بقيمة (١٧٠,٣٨٥,٧٩) ريال، وبلغت القيمة الإجمالية عند تسليم الأعمال (٥٩٣,٥١٨,٨٥) ريال، وقد تم استلام الموقع بتاريخ ٢٢/٤/١٤٠٧هـ، وقد كان مقرراً أن تتم الأعمال المتفق عليها وتسليم الموقع بتاريخ ٦/٦/١٤١٠هـ، وذكر أن المُدْعَى عليها أوقفت موكلته وقامت بتجديد العقد وتعديله؛ لأسباب لا دخل لموكلته بها، وهي كما وردت في خطاب المُدْعَى عليها إلى موكلته المؤرخ ٢٧/٨/١٤١١هـ، ورقم (٩١٠٥١) (التي تشير إلى ضرورة هذا التمديد بسبب أمر إيقاف العمل الصادر لكم فيما سبق، إضافةً إلى تأخير المواد المطلوبة للعمل بسبب أزمة الخليج،