دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تتعلق بعقد توريد أربع مكائن ديزل بين شركة خاصة ومصلحة مياه

رقم الحكم الابتدائي ١٤/١/٤٢ لعام ١٤٠٧هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٩٥/ت ٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٩/١٣/١٤١٠هـ -->

الموصوفات

عقد - توريد - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد - إعفاء من الغرامة - تعويض عن تعطل إنتاجية المياه - انتفاء ركن الضرر - الربح الفائت - دعوى - عوارض الخصومة - التنازل عن الدعوى.

مطالبة المدعية إعفائها من غرامة التأخير الموقعة عليها، وبإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي حسمته من مستحقاتها، ومطالبة المدعى عليها بأحقيتها في مبلغ التعويض المحسوم من مستحقات المدعية، وإلزامها بتعويضها عن الأضرار وما فاتها من كسب، واستبدال أربعة مكائن بأخرى - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد أربع مكائن ديزل لاستخراج المياه من الآبار - الثابت تأخر المدعية في توريد المكائن عن الميعاد المتفق عليه لسبب خارج عن إرادتها وهو إضراب العاملين في الشركة الموردة للمكائن - أثر ذلك: إعفاؤها من غرامة التأخير - حسم المدعى عليها مبلغًا من مستحقات المدعية لدى وزارة الاتصالات كتعويض عن تعطل إنتاجية بثرين - الثابت إخلال المدعية بعدم بذل الجهد اللازم لاكتشاف مصادر العطل في المكائن ومحاولة القضاء عليها مما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها - عدم تيقّن وقوع الضرر على المدعى عليها وعدم ثبوت مقداره - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها

تآمرية المَلكة مَشْتِيرَةً لِمَنْ يَا جَارِيَةً

بإعادة المبلغ المستحق للمدعية بعد حسم ما أقرت به - عدم تقديم المدعى عليها أدلة كافية ومقنعة بمقدار كمية المياه التي فات عليها بيعها - أثر ذلك: رفض طلب التعويض - تنازل المدعى عليها عن طلبها الحكم لها باستبدال المدعية المكائن الأربع بأخرى جديدة - أثر ذلك: انتهاء الخصومة بشأن هذا الطلب.

- المادة (٩) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ. - المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.